Ст. 889. Обов'язки замовника

Чинна редакція від 16.01.2003 · Кодекс України набрав чинності 01.01.2004

Книга П'ЯТА. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО → Розділ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ → Підрозділ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ → Глава 61. ПІДРЯД → § 4. Підряд на проектні та пошукові роботи

1. Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:

1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;

3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;

4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;

6) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

Правові позиції Верховного Суду

Якщо за змістом договору сторони фактично передбачили виконання проектних і пошукових (підрядних) робіт, до їхніх відносин належить застосовувати норми про підряд (проектно-вишукувальні роботи) незалежно від назви договору.

Правовідносини: регулювання відносин за договорами на виконання проектних/пошукових робіт (підрядні відносини).

Колегія суддів касаційного суду зазначає, що особливості виконання зобов'язань щодо підряду на виконання на проведення проектних та пошукових робіт визначаються відповідно до статей 887-890 ЦК України, незалежно від назви договору, яким такі зобов'язання передбачені.…

КГС ВС (колегія — висновок не обов'язковий), постанова від 27.11.2018 у справі № 914/2505/17 · цитують у 53 рішеннях · текст рішення

Часткове прострочення підрядником, спричинене бездіяльністю відповідача (замовника) у наданні необхідних вихідних даних або діями третіх осіб, може бути підставою для зміни строків виконання підряду або для відмови у стягненні неустойки.

Правовідносини: питання відповідальності підрядника за прострочення виконання робіт та підстави для зміни строків або звільнення від відповідальності.

Як вбачається з матеріалів справи, скаржник неодноразово звертав увагу судів на необхідність отримання відповідних вихідних даних, а також на підтвердження власних доводів надав копії листів №01/02-04/014 від 07.06.2017, №01/02-03/096 від 24.10.2016, №01/02-03/112 від 19.12.2016, №01/08-01/05 від 13.02.2017, №009/1660 від 07.03.2017, №01/02-23-1251 від 24.03.2017, №01/02-04/08 від 12.04.2017, №01/02-23-2246 від 22.05.2017, №01/02-23-2246 від 22.05.2017 (а.с. 33-43, т.…

КГС ВС (колегія — висновок не обов'язковий), постанова від 27.11.2018 у справі № 914/2505/17 · цитують у 53 рішеннях · текст рішення

Тезу сформульовано автоматично за мотивувальною частиною рішення; цитата наведена дослівно з тексту, а посилання веде рівно в той абзац, з якого її взято.