Ст. 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт

Чинна редакція від 16.01.2003 · Кодекс України набрав чинності 01.01.2004

Книга П'ЯТА. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО → Розділ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ → Підрозділ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ → Глава 61. ПІДРЯД → § 4. Підряд на проектні та пошукові роботи

1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником.

2. Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.

Правові позиції Верховного Суду

Касаційний суд у межах статті 300 ГПК України вправі приймати до розгляду доводи касаційної скарги про неправильне застосування судами зазначених у скарзі норм матеріального та процесуального права і перевіряти їх на касаційному рівні.

Правовідносини: межі та предмет касаційного перегляду в господарському процесі; перевірка правильності застосування норм матеріального та процесуального права.

16. З урахуванням повноважень касаційного суду відповідно до статті 300 ГПК України, Верховний Суд вважає прийнятною касаційну скаргу щодо доводів скаржника про неправильне застосування судами положень статей 538, 545, 613, 853, 887, 888 ЦК України, статті 221, 307, 324 (частина 1) ГК України, статей 187, 198, 201 Податкового кодексу України, статей 74-77, 81, 236 ГПК України.

КГС ВС (колегія — висновок не обов'язковий), постанова від 27.11.2018 у справі № 914/2505/17, п. 16 · цитують у 53 рішеннях · текст рішення

Якщо за змістом договору сторони фактично передбачили виконання проектних і пошукових (підрядних) робіт, до їхніх відносин належить застосовувати норми про підряд (проектно-вишукувальні роботи) незалежно від назви договору.

Правовідносини: регулювання відносин за договорами на виконання проектних/пошукових робіт (підрядні відносини).

Колегія суддів касаційного суду зазначає, що особливості виконання зобов'язань щодо підряду на виконання на проведення проектних та пошукових робіт визначаються відповідно до статей 887-890 ЦК України, незалежно від назви договору, яким такі зобов'язання передбачені.…

КГС ВС (колегія — висновок не обов'язковий), постанова від 27.11.2018 у справі № 914/2505/17 · цитують у 53 рішеннях · текст рішення

Часткове прострочення підрядником, спричинене бездіяльністю відповідача (замовника) у наданні необхідних вихідних даних або діями третіх осіб, може бути підставою для зміни строків виконання підряду або для відмови у стягненні неустойки.

Правовідносини: питання відповідальності підрядника за прострочення виконання робіт та підстави для зміни строків або звільнення від відповідальності.

Як вбачається з матеріалів справи, скаржник неодноразово звертав увагу судів на необхідність отримання відповідних вихідних даних, а також на підтвердження власних доводів надав копії листів №01/02-04/014 від 07.06.2017, №01/02-03/096 від 24.10.2016, №01/02-03/112 від 19.12.2016, №01/08-01/05 від 13.02.2017, №009/1660 від 07.03.2017, №01/02-23-1251 від 24.03.2017, №01/02-04/08 від 12.04.2017, №01/02-23-2246 від 22.05.2017, №01/02-23-2246 від 22.05.2017 (а.с. 33-43, т.…

КГС ВС (колегія — висновок не обов'язковий), постанова від 27.11.2018 у справі № 914/2505/17 · цитують у 53 рішеннях · текст рішення

Тезу сформульовано автоматично за мотивувальною частиною рішення; цитата наведена дослівно з тексту, а посилання веде рівно в той абзац, з якого її взято.