1. Боржник, який прострочив виконання господарського зобов'язання, відповідає перед кредитором (кредиторами) за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення.
2. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання втратило інтерес для кредитора, він має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.
3. Боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов'язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора.
Правові позиції Верховного Суду
За умов, коли належне виконання зобов'язання неможливе внаслідок прострочення або інших дій кредитора (наприклад, зміни адреси об'єкта без погодження), боржник не вважається таким, що прострочив виконання; навпаки, кредитор вважається таким, що прострочив виконання, якщо відмовився прийняти належне виконання або не вчинив дій, передбачених договором чи законом.
Правовідносини: виконання договірних зобов'язань (поставка/підряд) у разі зміни умов виконання або неприйняття належного виконання замовником; визначення прострочення сторін.
Необхідно зазначити, що за приписами ч. 4 ст. 612 Цивільного кодексу України, прострочення боржника не настає, якщо зобов`язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.
Згідно з ч. 3 ст. 220 Господарського кодексу України, боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора.
Відповідно до ч. 1 ст. 613 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст.…
КГС ВС (колегія — висновок не обов'язковий), постанова від 21.08.2019 у справі № 917/1489/18 · цитують у 87 рішеннях · текст рішення
Для встановлення факту прострочення виконання підрядником договорного зобов’язання за цим договором обов’язковою умовою є отримання виконавцем від замовника письмової заявки, яка підтверджує готовність замовника до прийому та оплати послуг; за відсутності такої заявки встановлений договором строк надання послуг не розпочинається і прострочення не настає.
Правовідносини: спори про стягнення неустойки (пені, штрафу) за договором підряду/послуг — визначення початку строку виконання договору та настання прострочення
Необхідно зазначити, що за змістом ч. 4 ст. 612 ЦК України прострочення боржника не настає, якщо зобов`язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.
Згідно з ч. 3 ст. 220 ГК України боржник не вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, поки воно не може бути виконано внаслідок прострочення кредитора.
Відповідно до ч. 1 ст. 613 ЦК України, ч. 1 ст.…
КГС ВС (колегія — висновок не обов'язковий), постанова від 11.06.2019 у справі № 904/2882/18 · цитують у 51 рішеннях · текст рішення
Тезу сформульовано автоматично за мотивувальною частиною рішення; цитата наведена дослівно з тексту, а посилання веде рівно в той абзац, з якого її взято.
Ми використовуємо Google Analytics, щоб бачити, якими сторінками користуються.
Без вашої згоди аналітика не запускається і жодних файлів cookie не встановлює.
Докладніше — у політиці конфіденційності.